公路工程试验检测委托合同

公路工程试验检测委托

合同

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

合同编号：

公路工程试验检测

委托合同

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间：年月日

公路工程试验检测

委托合同

甲方：

乙方：

为了省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程（A标段）公路工程施工任务按时、按质、按量地顺利完成，甲方委托乙方承担省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程（A标段）公路工程项目的试验检测工作业务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商一致，就下列事宜达成一致共识，望共同遵守。特签订本合同。

第一条：委托的权限与事项：

甲方委托乙方完成省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程（A标段）公路工程建设项目试验检测业务。包括室内标准试验（来样）检测和工地现场检测两部分。

第二条：委托期限

自至工程竣工。

第三条：检测质量要求：

乙方在试验检测过程中，应严格质量要求，对甲方及检测人员要作以下明确要求：

l、样品送检时，必须填有样品送检记录单，记录单中须详细注明样品名称、取样地点、里程桩号、使用部位、监理单位、承包单位、设计要求和

设计强度、结构类型、公路等级、起止里程、证明人监理旁站现场取样确认签字记录以及取样数量和取样日期。

2、水泥、钢筋、沥青、土工合成材料等制品材料在送检时必须提交生产厂家出厂报告和质量检测证明书，并应注明品种、牌号、批号、规格、型号、数量、质量、生产标准。

3、甲方对送检的样品材料质量负责并协同乙方、监理一同进行确认，由乙方妥善保管并经三方人员认定验收后共同封存作为留样和验收时的样品依据与实物标准。

第四条：检测结果应用要求：

乙方在试验检测后出具的成果，应对相关应用单位作如下要求：

1、甲方用试验结果指导施工时必须准确按照检测报告的用量和参数进行，计量器具必须符合计量要求。

2、工地使用材料样品、取样地点出厂厂家、品牌批次、型号、规格等必须与送检样品一致，符合和满足设计要求。

3、甲方在引用标准配合比施工时，如所用材料与送检样品不相符、级配、材料质量不合格的由甲方自己负责，所引起的返工拆除重新施工等一切费用由甲方自行承担，与乙方无关。

4、乙方只对来样的试验检测结果负责，不对施工材料、施工技术方法、工艺水平、工程质量等负责。

第五条：甲方权利与义务：

1、甲方负责按相关要求组建试验室并配备有资质的试验检测人员。

2、甲方必须具有履行合同书所需的仪器设备的配备，并通过国家计量检定合格认可。

3、甲方依据合同对乙方的检测质量和管理进行定期不定期的督促和检查。

4、甲方应负责配合乙方监督检查人员对乙方的检测质量和管理进行监督检查，检查期间甲方应解决乙方人员的行车及食宿问题。

5、甲方应按合同规定的费用支付给乙方。

第六条：乙方的权利与义务：

1、乙方提供试验检测相关的等级资质，并对甲方人员提供技术指导和支持。

2、乙方应严格按本合同第三条和相关规定进行试验检测工作，并接受甲方的监督检查。

3、乙方应严格按照国家相关法律和法规进行检测，乙方出具试验检测报告，出于甲方应用不当所造成的质量经济损失，乙方不承担任何责任。

4、检测过程中发现质量问题时，及时向甲方提交书面报告。

5、乙方在甲方组建的试验室中不能完成的试验检测项目，可由乙方委托其他检测公司进行检测，但费用由甲方支付。

第七条：检测费用及支付：

1、检测、管理费用按双方协商同意的工程总价的 / %为一次性收取￥元（大写：）。

第八条：其他约定事项

1、如果情况变化，致使本合同需要变更时，经双方协商后签订补充协议。

2、如果本合同需延长或解除（不可抗力等原因时），甲乙双方应签订补充协议加以说明延期或解除。

3、合同签订后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可作调整和补充或重新签订新的合同。

4、本合同所约定的全部事项仅限于省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程（A标段）公路工程项目范围内有效，超过本合同约定，乙方概不承担责任和损失，如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的检测和技术服务，双方应另行签订委托合同，如果甲方需要延期以及增加服务内容和项目则甲方应将情况及时以书面形式通知乙方，在通知乙方的同时应增加额外服务报酬费用。

5、在合同履行过程中，双方需协商解决的重要问题以函件的形式告知对方，一般问题以电话或口头指示，但都应有相关记录。

6、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震、火灾、安全等原因)造成合同不能履行时，合同自行终止。双方承担各自损失且不承担违约责任。

第九条：违约责任：

1、甲方违反本合同第三、四条约定，给乙方造成损失的，由甲方支付给乙方本合同总价的 / ％的违约金。

2、因甲方配备的试验检测人员因试验检测不当而影响检测质量或致使检测报告实效，影响到乙方声誉的，由甲方向乙方支付合同总价的 / ％的违约金。

3、如甲方的原因造成乙方试验检测资质的降级或吊销，由甲方全部负责乙方的经济损失和资质申报费用(重新申报的费用)，并承担本合同总价的/ ％违约金。

第十条：争议的解决方式：

试验检测委托合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 试验检测委托合同(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

试验检测委托合同(合同示范文本) 试验检测委托合同篇1 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程 1.2工程地点：丘北县舍得乡 1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面 1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

1.5开工日期： 1.6其它： 第二条：检测项目 甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验 其它： 第九条争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。 第十条附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 试验检测委托合同篇2

新编版委托检验协议书正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 新编版委托检验协议书正 式版

新编版委托检验协议书正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 最新版委托检验协议书 甲方： 乙方： _____生产_____产品，经甲乙双方商定达成如下协议： 一、甲方将下列样品委托乙方，由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方，乙方仅对甲方送样样品负责。 二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期

样品：_____; 送样量：_____; 检测项目：_____; 检验费：_____元/件; 合计：_____。 三、收费标准 _____。 四、协议期限：本协议自签订之日起至_____年_____月_____日内有效。 五、收费方式：甲方送检前付委托检验费，乙方待甲方费用付清后再作检验。 六、违约责任：乙方必须向甲方提供优质的服务，检验质量符合计量认证有关要求，检验报告书及时通知并交给乙方签收。

七、本协议一式_____份，双方签字盖章后生效，甲，乙双方各_____份。 甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)： 经办人(签字)：_____ 经办人(签字)： _____年____月____日 _____年____月____日 签订地点：_____ 签订地点： 关于委托检测合同范文 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原

工程试验检测委托合同模板

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程试验检测委托合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

工程试验检测委托合同 委托方： _________________ 受托方: ______________________________________________ 签订地点： _________________ 签订日期：年—月—日 （合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除） 合同编号: 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）：_____________________ 乙方（受托方）：__________________________________________ ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主 体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝ 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试

验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打为准）： 口建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 单位：元 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写:人民币）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为顼， 增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日 （包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式—份，并对其准确性和可靠性负责。当 甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1. 甲方上门提取检测报告。 2. 乙方邮寄检测报告给甲方。 3. 其它方式：。 第四条检测样品的运输 双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1. 甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。 2. 乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。 3. 乙方到工程现场收取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。 4. 。 第五条甲方的权利义务 （一）甲方应查验乙方的《企业法人营业执照》、《检测资质证书》和《检测机构评估认可证书》中的检测业务范围。

公路工程施工合同管理要点分析

公路工程施工合同管理要点分析 摘要：公路建设项目战线长、作业面广，地质条件复杂多变，并且施工期间存在许多不可预见因素。施工企业必须抓住公路工程的特点，做好公路工程的合同管理工作，以保证工程顺利实施并为企业争创最大经济效益。本文提出了公路工程施工合同管理中存在的问题，分析了加强合同管理要点及措施。 关键词：公路工程施工合同管理要点措施 公路工程施工合同是经济合同的一种。是发包人和承包人为完成商定的工程建设项目的目标和目标相关的具体内容,明确相互权力与义务关系的协议。公路工程施工合同把技术、经济、法律三者科学的结合在一起, 它是订立合同当事人在工程建设中的最高行为准则,经济活动的依据,明确各方权利和义务,协调工作关系, 以及解决合同纠纷的依据,达到顺利完成工程目标管理的重要内容之一, 加强公路工程施工合同管理,规范、完善工程合同,做到管理依法, 运作有序, 有利于在工程建设中,做好公路工程的质量、工期、投资三大控制,规避风险,减少不必要的扯皮、纠纷和经济损失, 确保按期完成公路工程目标和任务。 一、公路工程施工合同管理中存在的问题 目前，我国公路建设市场尚不发达，施工企业普遍缺乏对工程施工合同管理的正确认识。很多承包商签订了工程合同，但由于对合同管理缺乏全面认识，往往导致建设施工合同执行过程困难，甚至产生严重违约，而索赔又无据可依，导致不必要的经济损失。现阶段，公路工程施工合同管理中存在的主要问题有: 1、不重视合同管理体系和制度建设 一些施工企业只重视项目的前期投标工作，一旦工程拿到手就疏于施工合同管理。合同管理制度不健全，没有形成一套系统的合同管理办法。虽然企业制定了相关的合同管理制度，但制度形同虚设，没有得到严格的贯彻执行，合同归口管理机制不完善，部门之间职责不清，分级管理机制不到位，自上而下、自下而上没有形成一套系统的合同管理体系，缺少对合同管理必要的审查和有效的监督，使合同管理流于形式。 2、合同意识淡薄，缺乏专业的合同管理人才 合同当事人合同意识淡薄，不严格按照合同办事。合同由项目经理、项目总工及项目工程师管理，不能对工程合同进行有效的动态管理。出现问题后不能依照合同解决，而是习惯于找领导协调，即便是正当的索赔也不能理直气壮的提出。另外，没有设立合同管理部门，缺乏专业的合同管理人才。大多数项目管理机构都未设立合同管理部门，缺乏可行的有效的动态合同管理制度和具体的操作流程，不能对工程进行及时的跟踪和管理，极大地影响了我国的施工企业合同管理水平的提高。

建设工程检测委托合同模板标准版

建设工程检测委托合同模板标准版Construction project testing commission contract template Standard Version 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

建设工程检测委托合同模板标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号：__________ 委托方：__________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方） 项目名称：__________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________

施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________（平方米）二、检测服务范围及时间 见证取样检测： 1．水泥物理力学性能检测； 2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测； 4．建筑用卵石、碎石常规检测； 5．砼强度检验；6．砂浆强度检验； 7．简易土工试验； 8．掺和料（粉煤灰）检验； 9．沥青检验；10．防水卷材检验； 11．墙体材料（强度）检测 主体结构检测： 1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；

第三方检测服务技术服务合同

第三方检测服务技术服务合同 工程名称： 委托人（甲方）： 受托人： 甲方合同编号： 签订日期： 最终合同版本以业主与中标单位签订为准。

第三方检测服务技术服务合同 委托人(甲方)： 受托人（乙方）： 根据中标通知书（号），委托人委托受托人承担工程第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同，共同遵守。 一．工程概况 项目位于花都区内，。（详见施工图纸及工程量清单）二．服务内容、方式和要求 1、服务内容： 2、检测的要求： （1）本项目地基基础检测，技术方案必须符合《建筑地基基础检测规范》（DBJ15–60–2008）及《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。 （2）本项目的钻孔抽芯检测、超声波法检测、低应变动力检测技术方案必须符合广东省标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ15-31-2003）、《建筑地基基础检测规范》（DBJ15–60–2008）、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。 （3）本项目的道路工程检测、交通工程检测、排水工程检测技术方案必须符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）、《给排水管道工程施工及

验收规范》（GB50268-2008）等。 （4）本项目的照明绿化工程检测技术方案必须符合《工作场所照度测定方法》（GB/T 18204.21-2000）、《园林绿化用植物材料》DB440100/T 105-2006、《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T 581-2009、《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999等。 （5）技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容：检测方案编制、方案送审（有关行政管理部门）、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测成果报告等全部工作。 最终具体检测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准，按实际检测发生量进行结算。 3、服务范围除以上工作外，还包括： 建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础检测项目、市政路桥工程检测项目，以及为工程验收提供依据的检测项目服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括，但不限于： ①、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。 ②、在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 ③、检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。 4、工程检测的成果提交 （1）受托人在试验检测工作完成后，应按委托人要求及时提交有效的试验检测报告。报告应在每次试验检测后10天内提交，一式拾份，最终报告需加盖试验检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。 （2）所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。 （3）、检测报告包括但不限于： ①委托方名称，工程名称，工程地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期； ②主要岩土工程勘察资料； ③检测对象的编号、位置和相关施工记录；

简易版试验检测委托合同3篇2020

简易版试验检测委托合同3篇2020 试验检测委托合同1 甲方： 乙方： 为了贯彻中华人民共和国《产品质量法》及有关法律、法规，帮助甲方把好质量关，杜绝假冒伪劣商品流入市场，保证售出的商品质量，维护企业和消费者的合法权益，经甲、乙双方共同协商，就甲方经销的贵金属珠宝饰品委托乙方进行检验有关事宜达成如下协议： 1、甲方将其经营范围内的金银珠宝饰(制)品全权委托乙方进行质量检验，其质量均以乙方的检验结果为准;若甲方对检验结果有异议，可按有关法规提出复议或申请仲裁检验。 2、乙方必须按国家有关的标准、规定、方法对本协议第一条指定类别的甲方产品进行检验，乙方对检验结果负有解释权并承担相应的检验质量责任。 3、乙方对本协议第一条指定的甲方产品进行检验、挂牌或出具鉴定证书，检验费按以下标准计算： 珠宝玉石类：证书每件元、挂牌每件元;

贵金属饰品类：足金每克元;铂、k金、千足金每克元;钯每克元，银饰每件元。 4、甲方委托乙方进行质量检测需制作“质量检验合格单位”铜牌的，在自愿的情况下，由乙方统一制作，费用共计元(含制作、登报和管理费等)，有效期至年月日。甲方不得私自制作该铜牌，否则，乙方将通过法律手段追究甲方的侵权责任。 5、凡甲方委托乙方制作“质量检验合格单位”铜牌的单位，必须将其上柜的全部商品送乙方检验，否则，乙方有权收回铜牌，由此产生的一切后果由甲方承担。 6、甲方在处理有关质量争议或打击假冒伪劣商品时，乙方按照有关法律、法规的规定提供可能的咨询和帮助。 7、甲方在经营活动中不得有损乙方的名誉、形象，在广告中若需涉及乙方名义，必须先经乙方认可;同时，甲方不得使用乙方的检验结果对其经营范围内其它未经乙方检验的产品进行 广告宣传，否则，乙方可视情节通过法律手段追究甲方责任， 8、乙方在检验中应保证甲方产品的完整性，不得泄露有关甲方的商业情报，否则，应视甲方的损失如实赔偿或按有关的法律判罚赔偿甲方。 9、本合同有效期自年月日起至年月日止。

公路工程合同协议书

公路工程合同协议书 （副本） 工程名称：禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段 发包人：禹州市交通运输局 承包人：河南鸿盛建筑工程有限公司

日期：2017年11月13日 公路工程合同协议书 禹州市交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段（项目名称），已接受河南鸿盛建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段，为梁北镇苏王口村公路工程项目。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书； （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （13）施工组织设计安排； （14）项目监理委任书； （15）农民工工资支付承诺； （16）发包人下发的管理文件； （17）其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释，如有不明确和不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖拾柒万零贰佰贰拾伍元整（￥97022 5.00元），最终结算费用以财政审核为准。 5.承包人项目经理：陈光。技术负责人：张守乾。 6.工程质量符合合格标准。

试验检测合同

合同编号： 工程检测技术服务合同 工程名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：

说明 1.当事人使用本合同书写时无需约定填写的条款，应在该条款处 注明“无”的字样。 2.对检测单位出具的《检测报告》若有异议，请在15日内向检测 单位以书面形式提出。 3.本合同未尽事项，可由当事人附另行约定并作为合同的组成分。

工程检测技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： 项目联系人： 联系电话： 受托方（乙方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 电话： 甲方委托乙方对工程进行检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合好该工程的工作，经双方平等协商，达成如下协定，由双方共同遵守。 第一条：试验的项目名称、内容范围、地点 1、项目名称及内容：大修工程所涉及的下列有关试验检测项目： ①土：颗粒级配、接线含水量、最大干密度、最佳含水量； ②集料：颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎值、密度、含水率、泥块含量、矿粉亲水系数； ③水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、标准稠度用水量；

④无机结合料稳定材料：最大干密度、最佳含水量、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量； ⑤沥青：针入度、延度、软化点、粘附性、沥青密度； ⑥沥青混合料：马歇尔稳定度、流值、空隙率、矿料间隙率、沥青用量、矿料级配； ⑦路基路面：厚度、压实度、弯沉、平整度、摩擦系数、构造深度。 2、服务地点：。 3、试验费用： 试验项目试验费另行协商。 第二条：双方的责任和权利 2-1 甲方的责任和权利 1、甲方需在规定时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及 时限性负责。 2、甲方应负责办理现场检测工作的各项准备工作，并按照监理合同的要求负配备试验检测人员。试验检测人员应秉公办事，不谋私利，认真按技术标准进行检测。 3、甲方配备的试验工作人员必须具有相应的试验资格，按照监理的职业准则完成其全部职责，其主要人员的资格和服务条件必须经乙方的同意，甲方不得无理拒绝。 4、甲方为乙方试验检测报告提供试验检测数据，数据必须实事求是，字迹清楚，数据可靠。

试验检测委托合同(完整版)

合同编号：YT-FS-6429-24 试验检测委托合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

试验检测委托合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。 一、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20xx); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx); 3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20xx]20号);

4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20xx]26号); 5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20xx]36号); 6、设计要求。 二、检测内容、数量及相关费用、支付方式 1、检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。 2、检测费金额为： 3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。 三、甲方责任 1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。 2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。 四、乙方责任

公路工程监理合同协议书样本

公路工程监理合同协议 书样本 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

编号：20081219 成都公路工程试验检测中心有限责任公司 检测委托协议 项目名称：成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程 甲方(委托方)：四川崇州中锦投资有限公司 乙方(被委托方)：成都市公路工程试验检测中心有限责任公司 二零零八年十二月十九日 为保证成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程的工程质量，四川崇州中锦投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于2008年12月委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据 1)、施工图设计文件； 2)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80／1－2004； 3)、《公路工程施工监理规范》JTJ 077-95； 4)、其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责

1）按合同规定支付试验检测费用。 2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 1）严格按照有关技术规范进行试验。 2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期。 3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式贰份。 4）自行负责试验检测人员及设备安全。 5）检测报告应客观反映施工水平。 6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 1）检测费用由甲方支付。 2）检测费用包干价11万元(大写:壹拾壹万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。 3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方6万元（大写：陆万元整）；第二次，本项 目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方3万元（大写：叁万元 整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方 2万元（大写：贰万元整）。

试验检测委托合同范本

试验检测委托合同范本 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准

1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。 四、甲方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。 2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。 3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

公路工程进度、计量、合同管理监理内容

公路工程进度、计量、合同管理监理内容 本文为公路工程进度、计量、合同管理监理内容：从工程进度监理的基本工作，工程进度监理的基本工作，进度计划的审批，工程进度计划的检查、调整，工程进度计划的延期和延误，进度控制的其它手段等方面进行描述。 公路工程；进度；计量；合同管理；监理内容 一、工程进度监理的基本工作内容 1、监理工程师进度控制的主要方式是由承包人提交的各种进度计划，对承包人提交的各种进度计划进行审查和批准，并根据对现场工程实施情况的经常检查，要求承包人对进度计划做出必要的调整，以保证进度目标的实现。 2、监理工程师对承包人进度计划的审查和批准，是以合同工期为前提，从总进度计划的审查和批准开始到年进度计划、（季）月工作计划的审查与批准的顺序进行；在批准的总进度目标内，承包人提交逐年的年进度计划，在批准的年进度计划的框架内承包人提交（季）月工作计划。监理工程师的审查与批准，实际上是审查与批准承包人进度目标的逐级分解、细化的过程。 3、监理工程师对承包人进度计划实施情况的检查以及要求承包人实施的进度计划做必要的调整，则与前述顺序相反，是从（旬）月（季）工作计划的检查和调整开始，到年进度计划的检查和调整，最终必须达到

承包人在总进度计划中对进度目标所做的承诺。监理工程师对进度目标的控制是从月工作计划开始，对各阶段进度目标的逐步控制来保证总目标的实现。 4、进度控制必须随时对现场实施情况进行检查，发现现场进度与计划进度之间的差异应及时地要求承包人进行调整，实现动态控制。一般月进度的延续，原则上对其进行调整并赶上目标要求的时间不应超过三个月（一季度），一般不不应出现跨年度的进度延误，一旦出现跨年度的进度延误，如受到气温、雨水、台风等季候影响，会受到许多因素制约，从而影响到总进度目标。 二、工程进度监理的基本工作 1、总体工程计划的编制 承包人在接到中标通知书后应在合同规定的时间内向监理工程师 递交工程总体进度计划，该计划内容包括： （1）工程项目的合同工期，工程进度安排，网络计划及关键路钱。 （2）完成各单位工程及各施工阶段所需的工期，最早开始和最迟结束的时间。 （3）各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估量。 （4）各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量。

试验检测委托合同范文3篇

试验检测委托合同范文3篇 检测，是指定的方法检验测试某种物体(气体、液体、固体)指定的技术性能指标。那么试验检测委托合同是怎样的呢? 试验检测委托合同范文1 合同编号： 甲方(委托人)： 乙方(检测机构)： 检测机构编号： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3结构类型：

1.4监督单位： 1.5开工日期： 1.6其它： 第二条：检测项目 甲方委托乙方的检测项目： 见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：第九条争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向 当地法院进行起诉。 第十条附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。 甲方：(盖章) 甲方：(盖章) 住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：单位电话：

单位电话：传真：传真：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日 合同订立地点： 试验检测委托合同范文2 甲方： 乙方： 甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。 一、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20_); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20_); 3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管 4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20_]26号); 5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20_]36号);

试验检测委托合同范本新整理版(精选)

( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 试验检测委托合同范本新整理 版(精选) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

试验检测委托合同范本新整理版(精选) 试验检测委托合同范文篇一 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设*程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装

修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方

工程试验检测委托合同模板

合同编号： 工程试验检测委托合同 委托方： 受托方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)

合同编号： 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 注：检测数量以当月实际委托送检数量为准 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为 %，增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日（包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方邮寄检测报告给甲方。 3．其它方式：。 第四条检测样品的运输

公路工程试验检测委托合同协议书范本

编号：_____________公路工程试验检测委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 为了______________________________公路工程施工任务按时、按质、按量地顺利完成，甲方委托乙方承担________________________公路工程项目的试验检测工作业务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商一致，就下列事宜达成一致共识，望共同遵守。特签订本合同。 第一条：委托的权限与事项： 甲方委托乙方完成________________________公路工程建设项目试验检测业务。包括室内标准试验（来样）检测和工地现场检测两部分。 第二条：委托期限 自至工程竣工。 第三条：检测质量要求： 乙方在试验检测过程中，应严格质量要求，对甲方及检测人员要作以下明确要求： l、样品送检时，必须填有样品送检记录单，记录单中须详细注明样品名称、取样地点、里程桩号、使用部位、监理单位、承包单位、设计要求和设计强度、结构类型、公路等级、起止里程、证明人监理旁站现场取样确认签字记录以及取样数量和取样日期。 2、水泥、钢筋、沥青、土工合成材料等制品材料在送检时必须提交生产厂家出厂报告和质量检测证明书，并应注明品种、牌号、批号、规格、型号、数量、质量、生产标准。 3、甲方对送检的样品材料质量负责并协同乙方、监理一同进行确认，由乙方妥善保管并经三方人员认定验收后共同封存作为留样和验收时的样品依据与实物标准。 第四条：检测结果应用要求：

试验检测委托合同

试验检测委托合同 甲方：*监理公司办公室 乙方：*质量检测站 受**的委托对*** （以下简称*** ）实施监理任务。为了确保**的顺利进行，根据有关法律的相关规定，甲方委托乙方以外派机构的形式，对陨水河大桥进行试验检测。甲乙双方经友好协商，就陨水河大桥所有试验检测项目达成以下协议： 第一条：试验的项目名称、内容范围、地点 1、项目名称及内容：**** 所需的所有试验检测项目（详见后附 试验项目清单） 2、试验地点：甲方在** 驻地办以乙方外派机构的形式成立驻地办试验室，满足对** 的工程项目的试验检测。驻地办试验室无法进行的试验项目由乙方本部试验室完成。 3 、试验费用： 试验项目试验费另行协商。 第二条：双方的责任和权利 2-1 甲方的责任和权利 1、甲方按照监理合同的要求负责试验室所需的试验场地和仪器，配备试验检测人员。试验检测人员应秉公办事，不谋私利，认真按技术标准进行检测；

2、甲方配备的试验工作人员必须具有相应的试验资格，按照监理的职业准则完成其全部职责。其主要人员的资格和服务条件必须经乙方的同意，甲方不得无理拒绝。乙方应同意甲方根据监理目标的需要提出试验室的组织机构，确认的试验室负责人。 3、试验检测工作应按本合同规定期限内进行。为保证利于试验检测工作的有效实施，甲方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经乙方同意，试验检测人员应连续稳定保证试验检测工作正常进行。 4 、甲方按照交通部下发的技术规范和标准对陨水河大桥进行试验检测； 5、甲方为乙方试验检测报告提供试验检测数据，数据必须实事求是、 字迹清楚、数据可靠。 6、甲方可根据本委托合同书雕刻一枚试验专用章，工程结束后将公章 交给乙方。 2-2 乙方的责任和权利 1、乙方根据本合同对甲方的工作进行督促和检查。 2、乙方若认为甲方履行合同不力严重影响乙方检测中心的声誉，乙方有权要求更换甲方主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。 3、乙方负责甲方驻地办试验室无法完成的试验检测项目。 第三条：其他条款

工程建设检测合同(范本)

建设工程检测合同（范本） 甲方（委托单位）： 乙方（检测机构）： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称：标段 工程地址： 检测类别：□验收检测□平行检测□其他 工程类别：□房建□市政基础设施□公路□水运 □水利□绿化□民防□房屋修缮 □轨道交通□其他

工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程 建设单位： 设计单位： 见证单位： 总承包单位： 施工单位： 工程报建编号：工程所属区县： 工程投资额：工程建安费： 质监站： 第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目（项目名称按附件一填写）包括： 具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。

第二条检测标准 双方约定的检测标准： 。 第三条检测费用的核算与支付 （一）双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。 1．乙方按照中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 2．本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 3．总价包干： （二）双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。 1．自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。 2．现场结算

3、分期支付： （三）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 第四条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式贰份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告： 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方送检测报告给甲方。 3 。 第五条检测样品的运输 双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。 2．乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

工程试验检测委托合同协议书

编号： _____________ 工程试验检测委托合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方（委托方）：

法定代表人： 乙方（受托方）： 法定代表人： 甲方委托乙方对______________ 进行试验检测。甲方委托乙方的工作内容必须 是乙方资质范围内的参数，乙方资质参数外的检测项目，需由甲方承担费用委托具有相应资质的单位来完成。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合好该工程的检测工作，并支付相应的试验检测报酬，经双方平等协商，达成如下协定，由双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________ 2、建设单位：_______________ 3、监理单位：_______________ 4、施工单位：_______________ 5、设计单位：_______________ 6工程规模： ________________ 第二条试验检测具体内容 第三条检测费用及支付方式 1、检测费用：______________ 。 2、支付方式：--------------- 第四条检测期限 本工程检测期限自______ 年 _____ 月_____ 日起至______ 年______ 月 _____ 日

止，该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。 第五条甲方责任 1、甲方在规定时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及时性负责。 2、甲方应负责办理现场检测工作的各项准备工作。 3、甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。 4、甲方对乙方提交的试验报告，不得复制或用于本合同外的项目。 5、甲方应按合同约定按时支付乙方的检测费用。 6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的责任。 第六条乙方的责任 1、乙方应按相关规定完成约定的检测工作，按时向甲方交付试验报告。 2、乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备工作和布置工作。 3、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料文件。 4、根据检测分析结果，负责提供正式的试验报告一式______ 份（如甲方需要增加报告份数要事先说明） 5、本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的责任。 第七条违约责任 1、在履行合同期间，一方要求终止或解除合同时，应向另一方支付人民 币_____ 元。 2、甲方不按时支付试验检测费，乙方有权不提交试验报告。 第八条本合同未尽事宜经甲方、乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。