建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

篇1：建设工程施工合同示本

发包人(全称):______________________

承包人(全称):______________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称:_____________________

工程地点:________________________

工程内容:________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:_____________________

二、工程承包范围

承包范围:_____________________

三、合同工期

开工日期:______________________

竣工日期:____________________________

合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准

工程质量标准:________________________

五、合同价款

金额(大写):______________________元(人民币)

￥:______________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:____________年________月________日

合同订立地点:_____________________________

本合同双方约定______________________后生效。

篇2：建设工程施工合同示本

发包方(以下简称甲方)：__________________工程公司项目经理部

承包方(以下简称乙方)：__________________泥工工程承包班组

甲方承建的泥工单项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：

按施工图纸所有的泥工项目，现场不产生计时工。并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装。

二、承包造价：

以总价__________________元承包给乙方

三、组织领导：

1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任：

1、甲方责任：

1)负责工地现场的工程质量、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

2)保证材料供应(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，乙方应服从甲方的

调配。

2、乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5)严格按照施工图纸，规范、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料尽量用完，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

7)泥工质量要求，应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，必须保证砼浇灌后的质量。

8)泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

9)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

五、工程质量及验收标准：

六、工期：

根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

七、付款方法：

1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

八、其它：

1)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十、甲方对以上各条款负有解释权。

十一、本合同一式3份，甲方执2份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订

之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

发包方(甲方)：__________________工程公司项目经理部，承包方(乙方)：

__________________泥工工程承包班组

代表：__________________代表：__________________

签约时间：__________________签约时间：__________________

篇3：建设工程施工合同

合同编号：

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包工程范围和内容：

四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥________万元（大写_______）。

第二条工程质量

一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。

第三条工程价款的支付与结算

一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；

二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；

三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

四、结算完成后7天内付至结算价的95%；

五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务

一、甲方权利义务：

1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规

定及时做好验收工作。

3、按照合同约定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

二、乙方权利义务：

1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织

施工、完成工程。

3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。

4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作

规程。

5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。

6、在本工程竣工后清理现场。

第五条承包方的安全责任

一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。

四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。

第六条违约责任

一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。

二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。

3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

第七条质量保修

一、保修内容及期限：保修_______年。

二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。

四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决。

1、提交北京仲裁委员会仲裁。

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第九条附则

本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人签字（盖章）：法定代表人签字（盖章）：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

签订时间：签订时间：

【2023建设工程施工合同范本（通用5篇）】

篇4：建设工程施工合同

发包方(甲方)：______________________

承包主(乙方)：______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，为明确双方的责任，权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。

1.2工程地点：海原县李旺中学。

1.3承包范围及内容：海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。

1.4承包方式：本工程采用“包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的全部合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条合同工期

合同工期：本工程工期总计374天。

第三条管理费用收取方式

乙方应向甲方支付所有管理费用的总中标价2%。

第四条质量

4.1本工程质量等级为合格(好)。

4.2乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

4.3乙方如达不到本合同约定的质量等级进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

4.4乙方在施工中发生一般质量事故，由乙方负责处理，处理结果报送政府有关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担顺此产生的责任。

4.5甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过和中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，若发现乙方有毁损甲方声誉、品牌、形象将终止合同。

第五条环境安全标化

5.1本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到合格标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

5.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

5.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任承担责任和相关费用。

5.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

第六条违约责任

6.1合同有效期为工程结束，保修期止，此期间未经双方协商，任何一方不得无故终止合同，乙方承担甲方与开发商的总承包合同中所涉及到的全部违约赴任并向对方偿付违约金壹拾万元整。

6.2乙方如遇特殊情况，需终止合同时，应提前半月向对方提出书面商函，经协商后可办理终止合同手续。

第七条附则

7.1本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

7.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地管辖的人民法院提出诉讼。

7.3本合同一式三份，甲方执______份，乙方执______份。

甲方(盖章)：______________________

乙方(盖章)：______________________

_______年___月___日

篇5：建设工程施工合同

发包方：（以下简称“甲方”）_____________________________

承包方：（以下简称“乙方”）_____________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

1、工程名称：_____________________________

2、工程地点：_____________________________

3、工程内容：_____________________________

4、工程范围：_____________________________

5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。

6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。

7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

（1）乙方包工、包料。

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）；

（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。

第二条合同价款及调整

1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币__________，装修工程包含的项目详见《工程预（结）算表》。

2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：

（1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更；

（2）双方书面确认的其他因素。

第三条工期

1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

开工日期：_____________________________

竣工日期：_____________________________

合同工期：______________________日历天。

2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

（1）因发包方原因影响开工。

（2）不可抗力。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

第四条工程保修

1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。

第五条施工图纸

双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；

（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

第六条工程款拨付和结算

1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币

_________。

2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币

____________，大写人民币_____________。

3、乙方指定收款账号为：

户名：_________________________________________

工行账号：_____________________________________

开户行：_______________________________________

若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。

第七条双方权利及义务

1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见

和建议。

3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。

4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲

方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质

保量，按期完成工程任务。

6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行

施工，做好各项质量检查并留存施工记录。

7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规

定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责

清扫施工现场。

第八条工程验收

乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。

第九条违约责任

1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守

约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。

2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金；迟延超过10天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括

但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

第十条合同争议或纠纷处理

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

第十一条附则

1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

篇6：建设工程施工合同

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新农村建设项目商住楼工程，在双方于20xx年月日签订的编号为的《施工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协议。

工程概况

工程名称：新农村建设项目商业、住宅工程

工程地址：

建筑面积：

结构类型：框架结构、地上6+1层

设计单位：

工程内容及承包范围

乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：

1.1土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。

包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。

3．桃花村新农村建设项目一期工程划分为三个标段，每个标段约25000平方米，由四个以上单体工程组成。

合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期

1.1总工期为天，自年月日开工至年月日竣工

开工日期：以开工报告日期为准。

工期违约责任

3.1 如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期)，甲方按1500元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天给予乙方奖励,累计奖罚金额不超过5万元。

3.2 若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。

如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。

工期不顺延情况：

各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);

停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延);

因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。

篇7：建设工程施工合同

一、工程概况

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿

项目施工合同(15篇)

项目施工合同(15篇) 项目施工合同1 乙方(承包方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。 一.工程概况 1.工程名称： 2.工程地址：公园道西侧 3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡. 4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。 6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。

7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二.承包范围及承包方式 1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限： a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。 b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。 三.付款方式 乙方收到工程款同时提供正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本 发包人(全称):______________________ 承包人(全称):______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_____________________ 工程地点:________________________ 工程内容:________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_____________________ 二、工程承包范围 承包范围:_____________________ 三、合同工期 开工日期:______________________ 竣工日期:____________________________ 合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准 工程质量标准:________________________ 五、合同价款 金额(大写):______________________元(人民币) ￥:______________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

河北省建设工程施工合同精选6篇

河北省建设工程施工合同精选6篇 河北省建设工程施工合同篇一 装饰合同号：________ 甲方：________ 乙方（施工责任方）：________ 甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。 第一条：工程内容 一、工程地点：_____________； 二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日； 三、分部分项工程工种类别：____； 四、工程质量标准：____； 五、乙方承包围：____； 第二条：组织领导 一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。 五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。 第三条：双方职责 一、甲方责任： 1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。 2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。 3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。 二、乙方责任： 1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到（□A、合格□B、优良）以上等级。 2、强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾及其他安全事故的发生。否则，由乙方承担由此产生的全部责任。乙方进入施工现场必须检查各安全设施的安全状态，如发现不安全因素及时向甲方书面提出，乙方在安全设施不安全状态下，有权拒绝施工，如遇到突发性事件或不可抗力因素造成的事故，原则上由乙方负责，乙方经费困难可与甲方协商申请适当补助。

建设工程施工合同范本(15篇)

建设工程施工合同范本(15篇) 建设工程施工合同范本1 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：建设工程 2、工程地点： 3、资金 4、工程建设内容： 二、工程承包方式及范围 1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。 2、承包范围：

（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。 （2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑； （3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门； （4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明； （5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。 （6）屋面部分：隔热层及防水层； （7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。 （8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。 （9）外墙架：由乙方来定。 （10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。

三、合同期限 本工程合同工期总日历天数天，即开工日期为年月日，竣工日期为年月日。 四、质量标准 工程质量标准：承建分部分项工程质量合格 五、合同价款 本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。 六、工程质量和技术要求 l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。 2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。 3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。 4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方

施工承包合同(精选15篇)

施工承包合同(精选15篇) 施工承包合同1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合当地施工情况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下合同： 一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾 二、承包方式及范围 1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为______平方米（建筑面积以滴水为界），人工费为______元/平方米，工程总价款______元，竣工后据实结算。 2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。 三、开工时间定于____年___月___日开工，主体时间定于____年___月___日。 四、付款方式：基础成功后应付______元，第一层盖板后付款______元，第二层盖板后付款______元，第三层盖板后付款______元，第四层盖板后付款 ______元，第五层盖板后付款______元，余款验收合格后十天内一次性全部付清。 五、甲方负责事项：甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好“三通一平”，工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作，并指定专人驻工地，代表人，随时对工地质量进行测验，如发现问题及时协助乙方处理。

六、乙方负责事项： 乙方必须按甲方提供的施工图纸施工，并由工地负责人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务，如：组织人员施工，负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。 七、违约责任 甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不及时解决施工的实际困难；乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。 八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。 甲方签字： 乙方签字： 发包方： 承包方： ____年___月___日 施工承包合同2 甲方：____________ 乙方：______________

最新建设工程施工合同标准版(10篇)

最新建设工程施工合同标准版（10篇）最新建设工程施工合同标准版篇1 甲方：_________________ 乙方：_________________ 由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点：_________________ 2、工程名称：_________________ 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：_________________自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：______________ 四、甲方责任：

帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任 严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期：_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金：_________________承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 3、合同生效日期：_________________合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。 甲方：_________________乙方：_________________ 签字：_________________身份证号：_________________ 最新建设工程施工合同标准版篇2 甲方：________________________ 乙方：________________________ 根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途：________________________________________。

建设工程施工合同书12篇

建设工程施工合同书12篇 建设工程施工合同书1 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等)

3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： (1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工; (5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

2021建设工程施工合同(15篇)

2021建设工程施工合同(15篇) 建设工程施工合同(15篇) 随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你所见过的合同是什么样的呢？下面是我为大家收集的建设工程施工合同，欢迎大家分享。 建设工程施工合同1 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构

成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、

建设工程施工合同(示范文本)

建设工程施工合同（示范文本） 建设工程施工合同 甲方（建设单位）：______________ 乙方（承建单位）：______________ 鉴于甲方欲委托乙方承建某项建设工程项目，为此双方达成如下协议： 第一条工程名称及位置 1.1 工程名称：______________ 1.2 工程位置：______________ 第二条工程内容及规模 2.1 工程内容：______________ 2.2 工程规模：______________ 第三条工期 3.1 工程开工时间：______________ 3.2 工程竣工时间：______________ 3.3 如遇不可抗力因素，工期可适当延长，但延长期限不得超过______天。 第四条工程价款及支付方式 4.1 工程价款总额为：______________亿元，其中人民币 ______________万元。价款包括工程设计、施工、材料、设备、技术服务等各项费用。

4.2 工程价款支付方式：甲方按照工程进度和验收结果支付价款，支付方式和时间如下表所示： 序号工程进度支付比例金额（万元）支付时间 1 开工仪式及施工准备 10% 2 基础工程完工 20% 3 主体结构封顶 30% 4 室内装修及设备安装 30% 5 工程竣工及验收 10% 注：2、3两项工程进度款支付前需提交单位或专家的验收意见。 第五条工程质量 乙方应保证工程质量符合国家规定及技术标准，并严格按照合 同约定的施工进度和质量要求，对工程质量承担相应的法律责任。 第六条施工安全 6.1 乙方应建立施工安全责任制，对工程安全负有主体责任。 6.2 工程现场应严格执行国家和地方有关施工安全法律法规， 安装保险设施，制定紧急救援预案，严格执行各项安全生产措施。 如因乙方施工不当造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担相应的 法律责任。 第七条材料及设备 7.1 施工过程中所使用材料应符合国家相关标准和规定。 7.2 设备应按照设计要求安装、调试并符合国家强制性要求。 如因设备质量问题造成的工程质量不符合要求，应由乙方对误工造 成的损失予以赔偿。 第八条环境保护

建设工程施工合同(示范文本)

建设工程施工合同(示范文本) 一、甲方与乙方双方当事人 甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称] 二、工程基本信息 2.1 工程名称：[工程名称] 2.2 工程地点：[工程地点] 2.3 工程概况：[工程概况] 三、合同内容 3.1 工程范围及构成 工程范围包括但不限于建筑、装修、土木工程等。具体工程构成详见合同附件。 3.2 工程期限 工程期限为合同签订之日起至竣工验收合格交付使用之日止。 3.3 工程质量及规范 乙方承诺按照国家相关法律法规及工程质量标准进行施工，并保证工程达到合同约定的质量要求。

3.4 工程价格及付款方式 甲方应按照合同金额及约定的付款方式支付工程款项，具体金额及付款方式详见合同附件。 3.5 工程变更 任何工程变更须经甲方和乙方双方书面同意，并签订工程变更协议。 3.6 工程保险 乙方应按照国家相关法律法规的要求购买工程责任保险，并在工程期限内保持有效。 3.7 工程保修 乙方应承诺对工程质量问题给予保修，并保证在保修期内及时处理相关问题。 四、合同履行和违约责任 4.1 合同履行 双方应按照本合同的约定和合理的进度要求履行各自的义务，并及时解决合同履行过程中的问题。 4.2 违约责任

任何一方不履行或违反合同约定的内容，应承担相应的违约责任，并赔偿对方造成的损失。 五、合同变更和解除 5.1 合同变更 合同变更需经双方协商一致，并由双方签订书面变更协议。 5.2 合同解除 合同解除需经双方协商一致，并由双方签订书面解除协议。 六、争议解决 双方如对合同履行产生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可依法提交仲裁机构进行仲裁。 七、合同生效与效力 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。 八、其他事项 本合同未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议。 九、合同附件 1. 工程构成及细则 2. 工程款项及付款方式

《建设工程施工合同》(示范文本)

《建设工程施工合同》(示范文本) 建设工程施工合同 (示范文本) 第一章总则 第一条合同目的 根据《合同法》的规定，为明确双方的权力与义务，保证建设工程施工过程的顺利进行，特订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。 第二条合同范围 本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。 第三条合同约定 1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。 2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则，诚实信用地履行合同义务。 3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合，共同解决出现的问题。 第二章合同的订立与生效

1. 合同的订立应以书面形式进行，合同格式由双方共同商定。 2. 在签订本合，应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。 第五条合同的生效 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，合同的履行期限为合同约定的工期期限。 第三章合同的履行 第六条工程款支付 1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。 2. 支付过程中，施工方应提供相应的支付申请和相关材料，建设方应及时审核并进行支付。 第七条施工期限 1. 施工期限应按照合同约定的工期执行，如遇不可抗力或合同双方协商一致，可以适当延期。 2. 若施工方未能按时完成工程，建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。 第四章合同的变更与解除

1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。 2. 变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。 第九条合同的解除 1. 出现下列情形之一，本合同可被解除： 合同期限届满并完成合同约定的工程内容； 合同约定的工程质量无法达到要求，经双方协商决定解除合同； 合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。 2. 解除合同后，双方应进行结算，并履行相关赔偿义务。 第五章争议解决 第十条争议解决方式 本合同履行过程中，若发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话、调解等方式解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法 院提起诉讼。 第十一条争议解决的效力 经双方友好协商一致，通过调解、仲裁或诉讼等方式解决的争 议解决结果具有法律效力。

建设施工工程合同范本(3篇)

建设施工工程合同范本 甲方(发包方)：_____ 乙方(承包方)：_____ 住址：_____ 身份证号码：_____ 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。 一、承包工程范围和内容： 1、范围：_____楼工程，基础主体工程混凝土、砌体、土方等分项工程包括图纸、设计变更及技术措施内的全部内容。 2、内容： 1)施工准备阶段的临时设施、办公室等搭设，工地现场机械的转移、就位安置，生活区施工围墙的砌筑，施工道路、硬化、场地平整、浇筑养护;脚手架地坪的硬化，排水沟的开挖砌筑;砂石料堆放场地的平整(优质工程、标化达标工地所需泥普工工作量)。施工现场围墙、仓库、道路、配电房、厕所等临时设施按实结算。 2)、基础大开挖由甲方承担，基础30CM内的土方的挖土修整、挖排水沟、小量回填夯实、砌砖模、集水井、砼模、胎模、抹灰、浇、填垫层、抽排水等所有基础分项、砖石分部;各项混凝土工程浇捣时泵车就位接拆泵管;各类预制构件、搁板、拉结筋、预制块、粉刷时施工

洞砖砌封闭，木砖预制块，监理业主的合理建议施工组织设计中技术措施及江苏省质量通病控制标准等文件内容由乙方承担。(本工程不发生点工工资) 3)混凝土浇筑前后的场地整理(材料场地、施工场地)清理，清扫每个层次砼浇好或砖砌体施工后场地与外架上清理，(多余砼必须经项目部同意，由乙方处理)。 4)混凝土、砂浆的计量及材料的输送，混凝土的养护，防晒材料的履盖、清理、入库。(按现场施工要求实施砼养护制度。) 5)、土方开挖至结束，必须保证修方及挖排水沟人员，否则多余土方的清运全部由乙方自负。) 二、承包方式： 包清工，甲方提供搅拌机、砂浆机、垂直运输机械，其余牵涉施工用具的小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品其它扫帚均由乙方配置，除塔吊外所有开机操作工费外由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购，费用乙方自理) 三、工程质量标准： 工程质量必须达到优质工程，杜绝质量事故发生，工程全过程必须严格按照规程操作。砂浆、混凝土的配制必须严格按施工员提供的配比配制，计量正确。厕所、厨房混凝土绝不容许有渗漏，房屋尺寸及楼板混凝土厚度必须达到国家验收标准，如达不到标准及超出标准的由乙方承担一切责任。

建设工程施工合同范本(通用7篇)

建设工程施工合同范本（通用7篇）托付方(甲方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承包方(乙方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。 其次条乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求

及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;⑥能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 6.根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条乙方责任

建设工程施工合同范本5篇范文(标准版)

建设工程施工合同范本5篇范文 发包方（甲方）：________________ 承包方（乙方）：________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：________________ 1.2工程地点：________________ 1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。 1.4工期：本工程自20xx年10月15日开工，于20xx年12月 30日前竣工。 1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准（JGJ73—91）。 1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。 注：（双方约定单价明细为本合同附件） 1.7合同价款： （人民币大写）： 注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据） 第2条甲方工作 以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用 注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 第3条乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施 工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境 保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工， 做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定， 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现 场保卫和垃圾消纳等工作. 3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建 筑物结构及各种设备管线。 3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程 成品进行保护。 第4条关于工期的约定 4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期， 工期不顺延。 4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素 影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 4.5、此工程于11月15日—20日供热，若供热前乙方需保证封 闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。 第5条关于工程质量验收的约定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工 程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定 统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。

建设工程施工合同示范文本完整最新

建设工程施工合同示范文本完整最新 建设工程施工合同 第一章总则 第一条合同的缔结 本合同是根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规，由甲方（以下称为“业主”）与乙方（以下称为“承包商”）共同 缔结的建设工程施工合同（以下简称本合同） 第二条合同的目的和内容 1.本合同的目的是确定业主与承包商之间的权利和义务，以确 保建设工程的顺利进行。 2.本合同的内容包括工程的范围、质量要求、施工进度、支付 方式等。 第三条合同的附件 本合同的附件包括但不限于以下内容：________ 1.工程施工方案。 2.工程图纸和设计说明。 3.工程报价清单及支付计划。

4.相关法律法规文件。 5.其他合同附件。 第二章工程范围 第四条工程的主要内容 1.工程的主要内容为（具体描述工程的范围、规模等） 2.工程范围详见附件一。 第五条建设标准和质量要求 1.工程应符合国家相关标准和规范要求。 2.工程质量要求详见附件二。 第六条工程进度 1.工程应按照合同规定的工期进行施工。 2.工程各阶段的进度详见附件三。 第三章合同价款及支付方式 第七条合同价款 1.合同价款为人民币（具体金额） 2.合同价款的支付方式，详见附件四。 第八条预付款

1.承包商需向业主支付预付款作为工程开展的资金。 2.预付款支付的方式和时间详见附件四。 第九条进度款 1.承包商可根据工程进度向业主申请支付进度款。 2.进度款支付的方式和时间详见附件四。 第四章合同履行保证 第十条完工验收 1.工程完工后，承包商应向业主提出验收申请。 2.完工验收的标准和程序详见附件五。 第十一条保修期 1.工程的保修期为（具体时间） 2.保修期内，承包商负责维修和修复工程缺陷。 第十二条违约责任 1.若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。 2.违约责任的相关规定详见附件六。 第五章法律条款 第十三条争议解决

建设工程施工合同模板(通用10篇)

建设工程施工合同模板（通用10篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

建设工程施工合同示范文本2023精选7篇

建立工程施工合同示范文本2023精选7篇 建立工程施工合同示范文本2023精选7篇(篇一) 发包人〔全称〕：_________ 承包人〔全称〕：_________ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发、承包人就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模及构造特征：_________ 工程承包范围：_________ 工程立项批准文号：_________ 资金_________ 二、合同工期 开工日期：_________ 开工日期：_________ 合同工期总日历天数_________天。

三、质量标准 工程质量标准：_________ 四、合同价款 币种：_________ 合同总价〔大写〕：_________元〔小写〕￥：_________元 综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书〔招标工程〕；□详见经确认的工程报价单或预算书〔非招标工程〕 五、组成合同的文件 组本钱合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书〔适用招投标工程〕； 3、投标文件〔适用招投标工程〕； 4、经确认的工程报价单或预算书〔适用非招投标工程〕； 5、本合同专用条款和补充条款； 6、本合同通用条款； 7、标准、标准及有关技术文件； 8、图纸； 9、工程量清单； 10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要； 12、工程进展过程中的有关信件、数据电文〔电报、电传、、电子数据交换和____〕。 六、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予他们的定义一样。 七、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进展施工、开工，在缺陷责任期内承当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 本合同订立时间：_________年_________月_________日订立地点：_________ 发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建立行政主管部门备案后本合同生效。 发包人〔公章〕：_________ 承包人〔公章〕：_________

施工合同范本精选15篇

施工合同范本精选15篇 施工合同范本1 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议： 一、工程概括 1、工程名称：___________。 2、工程地点：___________。 3、工程内容：___________。 4、承包方式：___________。 二、工程价款及支付方式 1、本工程幕墙按实际结算； 2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算； 3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清。 三、甲方责任范围 1、负责属于甲方办理的手续； 2、负责与工程其它工程施工队的协调工作； 3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；

4、提供乙方现场仓库等临时设施； 四、乙方职责范围 1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。 2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。 3、工地进行文明施工，做到落手清。 五、合同有效期 1、本合同一式两份，双方各持一份。 2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。 六、争议 1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。 （1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。 （2）向合同签定地人民法院起诉。 甲方：___________ 乙方：___________ 日期：___________ 日期：___________ 施工合同范本2

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。 2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； （6）公路工程专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； （12）其他合同文件。

施工合同示范文本(精选9篇)

施工合同示范文本（精选9篇） (实用版) 序言 下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。 本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。 Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs. Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.