当前位置：搜档网 › 建设部建筑工程施工合同范本(精选10篇)

建设部建筑工程施工合同范本(精选10篇)

建立部建筑工程施工合同范本〔精选10篇〕

建立部建筑工程施工合同1

发包方〔以下简称甲方〕：_____________________

承包方〔以下简称乙方〕：_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省公布的有关的建立工程质量标准、标准、规程、条例、规定，结合本工程的详细情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。

一、工程概况

〔一〕工程名称：_____________________

〔二〕工程地点：_____________________

二、工程承包范围

___________________________________

平安维护及整改。

三、合同工期

_______天。

四、工程造价

工程造价为：______________元整

五、质量标准

5.1质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、标准〔包括但不限于以下内容〕

5.2.1本工程的技术标准与标准应按照国家、部颁、地方的施工技术〔验收〕规程和标准。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。

七、工程计价

7.1本工程计算编制原那么：按_______省住房和城乡建立厅文件_______建价_______号《建立工程工程量清单计价标准》〔_______，《_______省建立工程造价管理方法》〔省人民政府令第_______号〕，《_______省建立工程计价方法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进展编制。

7.2人工、材料价格确实定：人工工资按_______省住房和城乡建立厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建立造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3详细工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有以下情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上〔以_______市气象局报告为准〕，一次停水、停电_______小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的

_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

10.1违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补对方损失的，还应承当赔偿责任。

十一、平安消费和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工平安消费条例和规定及建立单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，

甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

甲方：______________________

乙方：______________________

代表人：___________________

代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日

建立部建筑工程施工合同2

发包方：______________〔以下简称甲方〕

承包方：______________〔以下简称乙方〕

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原那么，就乙方为甲方投资建立厂房事宜达成如下协议：

一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建立厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施〔以下简称建筑工程〕。

二、该土地位于______________，四至为：东至

______________，南至______________，西至

______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建立用地方案和城乡规划、建立工程开发年度方案等要求。

如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建立，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进展监视。

六、乙方应当按照该合同约定的土地用处、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进展建立。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者开工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内开工，

_______天内完成开工验收工作。如到期未进展验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建立本钱。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建立本钱：

〔一〕、该建筑工程开工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建立本钱的_______%支付乙方投资回报。

〔二〕、该建筑工程开工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建立本钱，每年的_______月_______日前一次

性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

十、该建筑工程因建立引起的质量问题由乙方负责，甲方承当该建筑工程的日常维修维护。因建立质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体构造，因此造成的损失由改变方承当全部责任。

十二、甲方负责为乙方厂房建立提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建立过程中遇到的各种问题。在建立过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承当全部赔偿责任。

十三、工程开工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建立本钱。

十四、如一方违背合同约定，违约方应按照实际建立本钱的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

十五、本合同所称的实际建立本钱是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价

格和审计费的总和。审计应在该工程开工验收合格后30日内进展，审计费用由乙方承当。

十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由

______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

甲方〔公章〕：________________乙方〔公章〕：

________________

__________年________月_______日__________年

________月_______日

建立部建筑工程施工合同3

发包人(全称): (以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1) 工程立项批准文号：

资金

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写) 元(人民币) 元

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、标准及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定天后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：____ 法定代表人(签字)：____

_________年____月____日_________年____月____日

建立部建筑工程施工合同4

发包人：

承包人：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，参照该工程主体工程条款，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程范围：

三、合同工期：

本工程自年月日至年月日，工期日历天，不可防止的自然灾害除外。

四、质量标准：

到达本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术标准。

五、合同价款：

本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整〔￥：元〕。

六、工程款的结算及支付：

本协议所涉及工程款的支付：采用无预付款方式，承包人按照本协议要求完成施工任务后，向发包人提供三套完好的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通

过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%；在整个工程开工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。

七、各方权利和义务：

〔一〕发包人

1、开工前向承包人提供现场的水准点及完好的施工图三套。

2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监视等人员参加图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。

3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和平安隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期情况下予以返工，直至合格为止。

〔二〕承包人

1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建立过程中〔含招投标〕属于承包人办理的各项手续，并承当其税费。

2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。

3、严格按施工图及说明进展施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。

4、在施工过程中，要注意平安消费、文明施工，如发生平安事故一切责任均由承包人承当〔包括承当平安部门或机构作出的处分〕，发包人概不负责。

5、工程完工后，承包人应及时整理工程结算资料，通过有资质中介机构进展决算，向发包人申请进展开工结算、决算审计和拨付工程价款。

6、承包人应按技术标准要求施工，随时承受发包人、监理机构和质量监视部门的监视检查，并为检查提供便利条件。

7、在签订本协议时，承包人以现金的方式交纳履约保证金万元〔￥：万元〕到发包人帐户。根据本次的招标文件规定，假设承包人不全面履行合同出现违约情况，发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。

8、承包人在施工过程中履行完全部条款，待整个工程验收合格并通过开工决算完毕后无息退还余下履约保证金。

八、质量要求：

参照主体工程合同条款执行。

九、违约责任：

参照主体工程合同条款执行。

十、本协议如与主体工程合同有相抵触的，以主体工程合同为准。

十一、在工程施工过程中，发包方书面给予承包方的工作联络函属本协议的补充文书，与本协议具有同等法律效力。

十二、本合同一式五份，发包人、承包人各执二份，公证人面军执一份，自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效，履行完全部合同条款后失效。

十三、未尽事宜，经合同方共同协商解决。

发包人签章：〔公章〕

承包人：〔公章〕

年月日

建立部建筑工程施工合同5

发包人：________大学(以下简称甲方)。

承包人：________建立公司(以下乙方)。

甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

工程名称：____大楼。

工程地点：____市____路____号。

施工面积：____m2

工程造价：____万元。

第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须到达市建委有关施工验收的规定要求。

第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。

第四条工程结算和付款方法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程开工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟

元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

第五条工程验收：乙方工程开工后，由市质量监视部门负责验收，签收合格即交付甲方。

第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，那么处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，那么由甲方负责。

第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中假设发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

发包人：________________

____大学(公章)___________

法定代表人：________(签章)

地址：____市____路号

承包人：________________

建筑公司(公章)__________

法定代表人：(签章)_____

签约时间：____年____月____日

建立部建筑工程施工合同6

发包人〔全称〕：

法定代表人或其委托代理人：

承包人〔全称〕：

法定代表人或其委托代理人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：___________________________。

2、工程地点：___________________________。

3、工程立项批准文号：__________________。

4、资金___________________________。

5、工程内容：___________________________。

6、工程承包范围：__________________________。

二、合同工期

方案开工日期：_________年_________月_________日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；

其中：

〔1〕平安文明施工费：人民币〔大写

__________________〕〔￥_________元〕；

〔2〕材料和工程设备暂估价金额：人民币〔大写

__________________〕〔￥_________元〕；

〔3〕专业工程暂估价金额：人民币〔大写

__________________〕〔￥_________元〕；

〔4〕暂列金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；

2、合同价格形式：__________________。

五、工程经理

承包人工程经理：__________________。

六、合同文件构成

本协议书与以下文件一起构成合同文件：

〔1〕中标通知书〔假如有〕；

〔2〕投标函及其附录〔假如有〕；

〔3〕专用合同条款及其附件；

〔4〕通用合同条款；

〔5〕技术标准和要求；

〔6〕图纸；

〔7〕已标价工程量清单或预算书；

〔8〕其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进展转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。

八、违约、索赔和争议

1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违背约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向

_____________仲裁委员会申请仲裁。

九、签订时间

本合同于_________年______月_____日签订。

十、签订地点

本合同在___________________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

建筑工程合同书范本10篇

建筑工程合同书范本10篇建筑工程合同书范本1 兹有工程总承包人：_________(以下简称甲方)，地址：_________，电话号码：分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材

料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期： (以竣工报告为准) 交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。第六条：付款办法 6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。删除工程竣工后六个月内付5%。 6.2工程竣工满一年后20天内5%付清(此项为保固金)。

建筑工地施工合同范本8篇

建筑工地施工合同范本8篇建筑工地施工合同范本1 编号：甲方：地址：乙方：地址：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增多装修项目。新增多项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家关于法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。第一条新增多工程概况 1. 新增多工程名称： 2. 新增多工程地址： 3. 施工内容：甲方现场决定要求乙方增多装修项目内容。（附：增多装修项目清单） 4. 委托方式：包工包料 5. 开竣工日期：根据原合同签定的日期增多（即开工日期：________年____月日，竣工日期：________年____月____日）第二条新增多装修工程价款 1.新增多工程价款：，详见《增加装修工程项目报价》。第三条新增多装修项目事宜 1.乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。 2.新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。 3.甲方现场要求增多的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增多装修项目工程款。 4.甲方要求乙方现场增多装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。

5.全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增多装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。 6.新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。第四条争议解决双方如发生因新增装修项目关于的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增多装修项目内容。第五条合同生效 1. 增多装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。 2. 新增多装修项目合同附件与新增多装修项目合同有同等效力，但附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。 3. 本合同（包含合同附件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份有同等法律效力。甲方：授权代表：乙方：授权代表：签订日期：________年____月____日合同签订地建筑工地施工合同范本2 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：金

建筑工程合同范本（通用10篇）

建筑工程合同范本（通用10篇）建筑工程合同1 甲方：乙方：签约时间：签约地点：为了完成工程的施工，经双方协商，在遵守甲方与业主于签订的工程承包合同下，签订本合同。第一章合同概况：第一条工程范围、内容：第二条开、竣工日期：第三条承包方式：第四条单价构成：第二章工程质量：第五条乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款，严格按施工设计图纸和《技术规范》要求精心施工，工程质量达到优质工程标准。第六条乙方服从甲方质检人员的现场监督检查，工序质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的，应及时予以修复和返工，其返工损失由乙方承担。每道工序完工时，经甲方质检人员验收签认后，方可进行下道工序。第七条由于实际情况与设计不符时，应当经甲方确认后方可进行变更。若乙方为方便组织施工、施工安全、避免干扰等原因采用的技术措施而提出的局部变更，除须得到甲方的批准外，由此增加的费用由乙方承担。第八条材料供应方式： 1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方按照甲方下达的材料用量计划自行采购。甲方按材料用量进行摊销并负责产品质量的检验控制。

第三章工程价款的结算和支付：第九条本工程以月为单位或分项工程完成后进行结算。第十条工程项目的计量范围及包含内容按照总合同相关规定执行。图纸及附件工程量清单中的工程量是估计工程量，不作为乙方要求计量的依据。第十一条工程结算单价依据是本合同单价，工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。第十二条从每期应支付价款中扣留5%作为质量保险金，工程缺陷责任期满后，扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。第四章双方权利及义务：第十三条双方应共同履行的义务： 1、履行合同文件（包括总合同）《技术规范》中所规定的义务，保护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。 2、严格执行监理的指令，服从监理的现场监督和指导。 3、维护企业形象，不得发生有损于双方利益的行为，保证工程质量和工期的顺利实施。第十四条甲方义务： 1、负责与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 2、负责技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签订工程数量及文件资料。 3、负责派出现场管理人员及测量、试验人员等，负责对乙方所有施工生产活动（包括原材料）进行监督和指导，但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的义务。 4、负责对乙方所完成的工程进行计量、验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。第十五条甲方的权利 1、有权对乙方的安全生产、环境保护工作进行监督、检查，对乙方的违章行为做出纠正，对隐患提出整改意见，对严重违章和存在重

施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)

施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本) 下面是我收集的施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)，供大家品鉴。施工承包合同范文1 甲方：乙方：为了顺利完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，根据有关法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款：一、工程名称及地点：工程地点：陕西省榆林市马扎梁榆横电厂工程名称：#2 主厂房二、工程劳务承包内容及范围：承包内容：清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。三、承包方式及工程结算：包工包料结算价格：乙方包工包料(不包面漆)，内墙涂料 27 元/平方米，搭拆钢管架每平方米扣除4元，不包含脚手架。四、工期要求：乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工。

五、工程质量： 1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。 2、施工工序要求： (1)基层腻子必须最少不得少于二遍，腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。 (2)墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆。 (3)涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致。涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。 (4)施工主要工序应满足以下程序。基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。按打下的样板施工，按样板交工。六、工程价款支付：甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的余款。七、双方义务： (一)甲方负责：

住房城乡建设部建设工程施工合同(精选5篇)

住房城乡建设部建设工程施工合同（精选5篇）（经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

建设部建筑工程施工合同范本(精选10篇)

建立部建筑工程施工合同范本〔精选10篇〕建立部建筑工程施工合同1 发包方〔以下简称甲方〕：_____________________ 承包方〔以下简称乙方〕：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省公布的有关的建立工程质量标准、标准、规程、条例、规定，结合本工程的详细情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。一、工程概况〔一〕工程名称：_____________________ 〔二〕工程地点：_____________________ 二、工程承包范围 ___________________________________ 平安维护及整改。三、合同工期 _______天。四、工程造价

工程造价为：______________元整五、质量标准 5.1质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、标准〔包括但不限于以下内容〕 5.2.1本工程的技术标准与标准应按照国家、部颁、地方的施工技术〔验收〕规程和标准。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。七、工程计价 7.1本工程计算编制原那么：按_______省住房和城乡建立厅文件_______建价_______号《建立工程工程量清单计价标准》〔_______，《_______省建立工程造价管理方法》〔省人民政府令第_______号〕，《_______省建立工程计价方法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进展编制。

建设工程施工合同范本（通用10篇）

建设工程施工合同范本（通用10篇）建设工程施工合同范本（通用10篇）随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。建设工程施工合同篇1 承包方：(甲方) 施工单位：(乙方) 为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围：四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m) 五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响

⑤甲方供桩影响 ⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。十三、违约责任： 1、按《经济合同法》。 2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。 3、乙方责任： (1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。 (2)工期延误，每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约金。十四、解决合同纠纷方式： (1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。 (2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、 (3)可向无锡人民法院起诉。

建筑工程施工的合同范本(精选5篇)

建筑工程施工的合同范本（精选5篇）建筑工程施工的合同范本篇1 发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________ 法定代表人：___________________法定代表人：___________________ 身份证号码：___________________身份证号码：___________________ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：_________________________ 2、工程地点：_________________________ 3、工程内容：_________________________ 4、工程面积：_________________________ 5、工程立项批准文号：_________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时____________天(日历天); 开工日期：____________年____________月____________日; 竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： (1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上; (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容 1、工程承包形式：_________________________ 2、工程承包范围：_________________________ 第四条工程项目结算及付款方式 1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。 2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。 3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的.款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。 4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。 5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。

建设工程施工合同范本15篇

建设工程施工合同范本15篇建设工程施工合同范本1 发包人（全称）： ───────────────── 承包人（全称）： ───────────────── 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： ──────────────────── 工程地点： ──────────────────── 工程内容： ──────────────────── 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： ──────────────

资金 ────────────────────二、工程承包范围承包范围： ────────────────────三、合同工期：开工日期： ─────────── 竣工日期： ─────────── 合同工期总日历天数天 ───── 四、质量标准工程质量标准： ──────────────────五、合同价款金额（大写）：元（人民币） ───────── ￥：元

───────── 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

施工合同范本住建部7篇

施工合同范本住建部（集锦7篇）施工合同范本住建部第1篇发包方(以下简称甲方)：_________________________ 承包方(以下简称乙方)：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：第一条工程概况: 1.1 装修施工地点：__________________________________________________。 1.2 住房结构：______，施工面积______平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：________________________。 1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)______________________________元(不含税金), 金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)

1.5 工程工期：自______年______月______日开工 ,至______年______月______日竣工,工期______天。第二条甲方工作 2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2提供施工期间的水源、电源; 2.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。第三条乙方工作 3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 3.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装

建筑施工合同范本15篇

建筑施工合同范本15篇建筑施工合同范本1 发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将某某公司某某工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从20___年__月__日起至20___年__月__日止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责： 1、全面履行某某公司与某某建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同

要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：____乙方：____ 甲方代表：____乙方代表：____ 20___年__月__日 20___年__月__日建筑施工合同范本2 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：金 1.3工程内容：小区全部配电工程 1、小区所有箱变的安装调试 2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。 3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。 4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。 5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款 2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。 2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币元。金额（大写）：贰某某万元整元

建筑工程施工合同通用15篇

建筑工程施工合同通用15篇建筑工程施工合同1 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，使用年限为50年。甲方对该土地享有所有权和使用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在12月30日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的 20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

住建部工程总承包合同范本5篇

住建部工程总承包合同范本5篇住建部工程总承包合同范本【篇1】发包方（以下简称甲方）：委托代理人（姓名）：承包方（以下简称乙方）：委托代理人：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：甲方工作 1、甲方负责洽谈承揽装修业务； 2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服； 3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面； 4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理； 5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第二条：乙方工作 1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志；

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责； 3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，监理及时协调；乙方负责施工现场安全； 5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责； 6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续后方可承接； 7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通； 8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场； 9、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场； 10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责； 11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，

施工合同范本住建部(通用10篇)

施工合同范本住建部（通用10篇）施工合同范本住建部第1篇甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。一、工程名称和地点 1、工程名称：镇村村级道路 2、工程地点：____县镇村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。二、工程承包范围及内容该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥；铺垫连沙石厚度10公分、宽度4.5米，需要连沙石400方；路基以有效路面4.5米为准；涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分；邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离；刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容

屋后和张XX田坎处；张XX傲田和唐XXXX两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。四、工程造价根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写：元) 五、工程施工工期本合同施工工期为天，(雨天除外)，________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。六、甲、乙双方的权利，义务 1、甲方的主要权力、义务。 (1)甲方的主要权利乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。 (2)甲方的主要义务严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。 2、乙方的主要权力、义务 (1)乙方的主要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。 (2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。

建筑工程施工合同6篇(关于建设施工合同范本)

建筑工程施工合同6篇(关于建设施工合同范本) 下面是我分享的建筑工程施工合同范文6篇，供大家赏析。建筑工程施工合同范文1 发包人：承包人：依照《中华人民共合国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将____县____镇XXX厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下：一、工程概况：工程名称：____县____镇XXX厅、宿舍工程工程地点：____县____镇振华学校院内工程内容：土建、安装二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：承包范围：图纸包括的`土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格合同价款：单平方造价为850元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。工期：4个月三、合同履行条款甲方责任与义务：

1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。 2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。 3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。 4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。 5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。 6、按合同约定及时拔付工程款。乙方责任与义务： 1、开工后积极组织人员，机械设备进场。 2、配备合格施工、技术、管理人员。 3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。 4、确保按合同工期完成施工任务。 5、施工期间，安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。四、工程款支付按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束，支付总工

建筑工程协议书范本10篇

建筑工程协议书范本（必备10篇）建筑工程协议书范本第1篇甲方：(以下简称甲方)____________ 乙方：(以下简称乙方)____________ 依照《经济协议法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定协议如下：一、工程概况及承包方式 1、工程名称：____________ 2、工程地点：____________ 3、工程承包方式：________ 4、工程概况：建筑面积____平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 工程造价为：￥____元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准) 四、工程期限工程开工日期：________年____月____日

工程竣工日期：________年____月____日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。办公室装修协议范本六、付款方式 1、协议签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金__内付清。七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

建设施工合同(15篇)

建设施工合同(15篇)建设施工合同1 合同编号：甲方（发包人）：乙方（承包人）：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包工程范围和内容：四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥________万元（大写_______）。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

四、结算完成后7天内付至结算价的95%；五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务： 1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。 2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 3、按照合同约定支付工程款。 4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。 5、甲方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______ 二、乙方权利义务： 1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。 2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。 3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。 4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。 6、在本工程竣工后清理现场。 7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。 8、乙方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______ 第五条承包方的安全责任一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

建设部建筑工程施工合同范本(精选10篇)

建筑工程合同书范本10篇

建筑工地施工合同范本8篇

建筑工程合同范本（通用10篇）

施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)

住房城乡建设部建设工程施工合同(精选5篇)

建设部建筑工程施工合同范本(精选10篇)

建设工程施工合同范本（通用10篇）

建筑工程施工的合同范本(精选5篇)

最新建设工程施工合同标准版(10篇)

建设工程施工合同范本15篇

施工合同范本住建部7篇

建筑施工合同范本15篇

建筑工程施工合同通用15篇

住建部工程总承包合同范本5篇

施工合同范本住建部(通用10篇)

建筑工程施工合同6篇(关于建设施工合同范本)

建筑工程协议书范本10篇

建设施工合同(15篇)

相关文档

最新文档