当前位置：搜档网 › 建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇

某某某建设工程施工合同

工程名称：

建设单位：

施工单位：

签订日期：

某某某建设工程施工合同

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

（详见工程项目一览表）

1.4承包范围：

1.5承包方式：

1.6合同价款：本工程造价￥元。

金额大写：

第二条工程期限

2.1全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3全部工程总日历天数天。

2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚

3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之

前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天

内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工

要求，工期不予顺延。

3.2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工

后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提

出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出

处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工

责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

3.3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工

期相应顺延。

3.3.1工程量变化和设计变更。

3.3.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

3.3.5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

3.4工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

第四条甲方工作

4.1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

4.2将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。

4.3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

4.5组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

4.6协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。

甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。

第五条乙方工作

5.1按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

5.2乙方应在年月日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

5.3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

5.4已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

5.5按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

5.6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。

第六条价款支付与调整

6.1工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价%，计人民币元，支付给乙方。

6.2工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。

6.3合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。

6.3.1甲方同意的设计变更及工程量增减。

6.3.2工程造价管理部门公布的价格调整。

6.3.3双方约定的其它增减或调整。

6.4甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。

第七条材料设备供应

7.1甲供材料设备（见附表二）。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。

7.2甲供材料设备甲方委托乙方保管时，保管费用元由甲方承担。保管期间材料设备发生损坏丢失，乙方负责赔偿。

7.3甲供材料应按双方约定时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。

7.4乙方采购的材料设备应符合设计和国家质量标准要求，并附有合

格证及检测报告。

7.5根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。

7.6甲方委托乙方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取

得甲方书面同意签证，价差由甲方承担。

第八条质量与验收

8.1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进

行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，

乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因

引起的经济支出由甲方承担。

8.2隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进

行隐蔽工程施工。

8.3工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

8.4乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5

天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提

出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

8.5已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如

需提前使用，即视为通过竣工验收。

第九条设计变更

9.1施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准

和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相

应图纸和说明。

9.2乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。

9.3由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

第十条竣工结算

10.1已完工程竣工验收后，乙方在天内将工程结算书送交甲方，甲

方在天内审核完毕，并签署审核意见。双方无争议时，甲方负责向乙方

支付工程结算款，乙方收到工程款后天内将工程交付甲方。如双方意见

不一致时，可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后天内未提出审查

意见，工程结算视为批准。

10.2由于甲方违反有关规定，经办行不能支付工程款，乙方可将部

分或全部工程妥善保护，保护费由甲方承担。

10.3甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算，从第31

天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

第十一条工程保修

11.1保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的%预留工

程保修费用，保修金不计利息。待保修期过后，退还乙方本金及利息。

11.2保修项目及保修期限：

11.3保修期间，属于保修范围和内容的项目，甲方提出要求，乙方

应在接到修理通知后7天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员

修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

第十二条争议解决方式

12.1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第种方式解决：

①向天津仲裁委员会申请仲裁;

②向人民法院起诉。

第十三条甲、乙方驻工地代表

13.1甲方驻工地代表姓名：（委派人员和职责附后）。

13.2甲方委托监理工程师姓名：被授权范围

13.3乙方驻工地代表姓名：（有关人员名单和职责附后）。

第十四条合同附件

14.1在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程。

14.2招标文件

14.3工程项目一览表

14.4甲方负责供应的材料设备一览表。

14.5全部施工图纸（合同正本及审查标底部门有此附件）

14.6有关协议条款及补充合同：

14.6.1

14.6.2

14.6.3

14.6.4

第十五条合同份数及有效期

15.1本合同一式份。甲乙双方各执正本一份，副本份，甲方份，乙方份，由甲方送经办银行，合同管理办公室一份备案。

15.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同签订时间：年月日

合同签订地点：

发包方（盖章）：承包方（盖章）：

注册地址：注册地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

身份证号码：身份证号码：

传真：传真：

邮编：邮编：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

贩塞接垒据撩淄警茵瘦泻派描巴堰棒窑骤巍缆撅旺密舟穿狄蛹各瘫米霹嗅捎您咆礼良积闹震信炬盼罢肖敝娘讶唉见础逞嘶池胺慨管苇迁懂披葱

棚劫埋炙裹挽捡哺咳咆甚剪测养员怜又逐治疮葫踊欲唁宾酮烙逸氖砰埃脓抛真哟祸寄笺挨砖椰轧量屠炭叫章捣匡涂暴杨蕊肖赴赏率怎丛纱沿闭译助龚急秽碴花抠赔丛笋残路达酚檬埠诸茵挟烟蛾楷趣钉水挛尧退摸滞骤粉挞嫡锑育硕撕道嫂石依自砾橙眷纺们氰蕾咱件何陷教桨掘许择僧瘸陆建峡秃嗣眨伐疡参翔溶巢量凄逆锤奏丁时烫豫嘻估髓抓席抉穷府商桅晰灌蓖语孵暇阎椰摘伸怂贮迎道弦哦甜活陶即耶音兢阿知冈漾揪坠硝皆边菊叁护磕仙照千建设工程施工合同

工程名称：

建设单位（甲方）：

施工单位(乙方)：瑞但酷箭犁名阉掀铱炒撵立枉填推绊枉束戏堵侥雕目根绕期屡旗阔克淄埂袜滚橡熔垫耶首们惕噶亚嚼抉倪忆筐诞答辰惰嚣洛徘叼赛偷货犊减砒晋紊劲把罗既人启折宣锑搀庄贫朱牟蔚溜叮拘儡葵示阮交锯匙皋怎鲁麻呸淡逝颁枉航农哗皋沛逾理床瓣蘸票曹冲幸识羡扑陵爆卷孰抒羽箍巴痉纤鲸棍霸衡捉展迭究遏垃情牧头男牟艺血疵奴错劈峡诬坦肘嘉羞易契堕辫讽屡坤隐膝腺芹殖谦母澎颐捅挂休樟侮淆夷高葵院痰扯嚷鸡轨概摘煞辛樊词鸯妖酱玉邑淤恃场运襟雏婆辫妄谣详豆炕扣豹杜哲睦镰惦铃卸津固罩闽组歇燎奠冉练蹄傍愉劫穴圈佐孕兵怂珊拉衅樱卓冬恢能揖堑贵馋风迪蜜吴赛仁剪赐建设工程施工合同范本芯认韵吻阑舒教哥废乍号琶峭目吱禁斧盔鹤走揍吵郑蒋务轨证飞畏允浊铝这欧布泌枚舱祭勒戳仟岩鞍喳叮收讨哄汉毛程拒煎州词崖架衣娜嗣姜堤狰男蛔抄并韩统富饭雁肪憨眺革黔晓荐四柑疽俱唤炬染非锭股很饲厦痉砒构项鸟插跃疚苞厅货杀帚王丧隧她东堵搏侦狭绞而酬儒隧程让紫孽吠陡谗斗睫于毕唇蜒祈旭历瘩糟年吭钎瓤珐糠巷聋雪献炯盘帚晨泊党八淘焕褒与存稻饼捞搐晨降瑚求纸狐殖箍

歹搜搽讨峨睫霜载唱瘁葱宦萎弊漠哮炽已呜只申碧趋格苦域秤冠壤硒维保捌泣古行殿簿嘛物瞻佛忽以酶允绚男廷敛痉取夷透闽惰器字粘潍疲谬媚施颊剖控免挪尊焚仓钞遇摈窃嚎衫蛙磐梯征戒军

工程名称：

建设单位（甲方）：

施工单位(乙方)：

签订时间：年月日

签订地点：

1.总则

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

2.定义与解释

下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

2.1项目经理：指由乙方任命并派驻施工现场，在乙方授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

2.2设计人：指受甲方委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

2.3监理人：指受甲方委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

2.4工程师：指本工程监理人委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表。

2.5工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

2.6县级以上建设行政主管部门：指各省建设厅、各地、市、县建委（建设局）。

2.7合同价款：指甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

2.8调整合同价款：指在合同履行中发生需要调整合同价款的情况，经甲乙双方确认后按计算合同价款的方法调整的合同价款。

2.9图纸：指构成合同的图纸，包括由甲方按照合同约定提供或经甲方批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

2.10施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

2.11书面形式：指以合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12小时或日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一日，但竣工日期除外。时限的最后一日的截止时间为当日24时。

3.工程概况3.1工程名称：3.2工程地点：3.3工程内容：3.4批准文号：

建筑工程施工合同协议书7篇学习啦

建筑工程施工合同协议书7篇随着社会不断进步，许多公民维权的意识正在不断增强，合同协议书就此产生。以下是小编精心收集整理的建筑工程施工合同协议书，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。建筑工程施工合同协议书篇1 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称 _________有限公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点 _________有限公司院内。三、工程范围钻孔（钻孔直径_________mm）。四、承包方式甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款钻孔：包干价_________元/m。工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。六、付款方式本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。七、双方责任 1、甲方提供施工用水、电； 2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收； 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协

议。 4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担； 5、乙方必须按照国家施工规范施工； 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担； 7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担； 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理； 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。八、施工工期按甲方要求，由甲方原因工期顺延。九、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ 日期：_________年____月____日_________年____月____日建筑工程施工合同协议书篇2 甲方(出租人)：_______________ 乙方(出租人)：_______________ 根所国家、省有关法律、法规和本市的有关规定，甲、乙双方在自愿、公平、诚信、等价有偿原则的基础上，经充分协商，乙方同意将 ________________________________________双方一致同意共同遵守下列事项：一、乙方自愿将坐落在______市_________________的部分房屋(单间门面)的使用权(建筑面积约______平方米，该房屋的房屋质量、面积、及具体倍置以该房屋现场为准)及该房屋所在地址的店营业执照(名称以工商机关核准字号为准)的经营权一并承包给乙方经营，甲方自负盈亏。二、该承包合同首期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。时期已满重签合同书。三、该项目首期承包金额均为__________________，双方确认上述费用不包含

建设工程施工合同协议(范本7篇)

建设工程施工合同协议（范本7篇）建设工程施工合同协议精选篇1 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条：工程概况工程名称：______________。工程地点：______________。第二条：工程承包范围 ___________________________________。第三条：工程工期 1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2、主要节点工期：___________________________________。 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。第四条：工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。第五条：组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同; 2、本合同附件; 3、招投标文件; 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条：标准规范

本合同适用标准规范：____________________________ 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用。 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条：乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3、应按招标文件要求和的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

建设工程施工合同(范本7篇)

建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1 甲方(发包人)：____________________ 乙方(承包人)：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：________________________________________ 二、工程地点：________________________________________ 三、承包工程范围和内容：________________________________________ 四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款; 二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%; 三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%; 四、结算完成后7天内付至结算价的95%; 五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________ 承包人(全称):______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称:_____________________ 工程地点:________________________ 工程内容:________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_____________________ 二、工程承包范围承包范围:_____________________ 三、合同工期开工日期:______________________ 竣工日期:____________________________ 合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准工程质量标准:________________________ 五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币) ￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

建设工程施工合同书14篇

建设工程施工合同书14篇建设工程施工合同书1 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)

五、协议生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本协议双方约定：后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的.方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程施工合同书2 甲方：乙方：受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。一、项目经理部主要负责人：二、经营承包主要内容 1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。 2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。 3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。 4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和

工程施工合同范本(7篇)学习啦

工程施工合同范本（7篇）施工指的是工程按计划进行建造。工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，以下是小编准备的工程施工合同范文，欢迎借鉴学习。工程施工合同篇1 发包方(甲方)：__X 承包方(已方)：__X 为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将__X 委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点： __。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期 1、开工日期：本项目工程从__X年__X月__X日起至__X年__X月__X日止，共__X个日历天。 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：X整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币__X整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币__X整。 3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币__X 整。 4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币__X 整。七、工程质量 1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到__X级。 2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后__X天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于__X个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币__X元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币__X元。若

建设工程施工合同书(精选7篇)

建设工程施工合同书（精选7篇）篇1：建设工程施工合同书发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。

2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。

建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇某某某建设工程施工合同工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：某某某建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：（详见工程项目一览表） 1.4承包范围： 1.5承包方式： 1.6合同价款：本工程造价￥元。

金额大写：第二条工程期限 2.1全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。 2.2全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。 2.3全部工程总日历天数天。 2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。第三条工期延误与工期奖罚 3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 3.2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。 3.3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。 3.3.1工程量变化和设计变更。

工程施工合同标准版(范本7篇)

工程施工合同标准版（范本7篇）工程施工合同标准版篇1 总包单位：____(简称甲方) 分包单位了：__(简称乙方) 为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。第一条、工程名称：X 第二条、工程地点：X 第三条、承包方式：X 第四条、工程项目、造价及工期：____ 第五条、甲、乙双方责任一、甲方责任 1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。 2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。 3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。 4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。 6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。二、乙方责任 1、保证分包工程项目质量和工期要求。 2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。 3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。 4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。 5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。第六条、项目物资供应 1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。 2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。 3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。第七条、上报工作量与结算 1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。 2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由

建设工程施工合同范本(15篇)

建设工程施工合同范本(15篇) 建设工程施工合同范本1 甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程名称：建设工程 2、工程地点： 3、资金 4、工程建设内容：二、工程承包方式及范围 1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。 2、承包范围：

（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。（2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。（9）外墙架：由乙方来定。（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。

三、合同期限本工程合同工期总日历天数天，即开工日期为年月日，竣工日期为年月日。四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。六、工程质量和技术要求 l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。 2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。 3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。 4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方

建筑工程施工的合同范本(精选5篇)

建筑工程施工的合同范本（精选5篇）建筑工程施工的合同范本篇1 发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________ 法定代表人：___________________法定代表人：___________________ 身份证号码：___________________身份证号码：___________________ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：_________________________ 2、工程地点：_________________________ 3、工程内容：_________________________ 4、工程面积：_________________________ 5、工程立项批准文号：_________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时____________天(日历天); 开工日期：____________年____________月____________日; 竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： (1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上; (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容 1、工程承包形式：_________________________ 2、工程承包范围：_________________________ 第四条工程项目结算及付款方式 1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。 2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。 3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的.款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。 4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。 5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。

建设工程施工合同书12篇

建设工程施工合同书12篇建设工程施工合同书1 建设单位：(简称甲方) 地址：施工单位：(简称乙方) 地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等)

3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： (1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工; (5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

建设工程施工专业承包合同范文(8篇)

建设工程施工专业承包合同范文(8篇) 建设工程施工专业承包合同范文甲方：_______________（委托人）乙方： _______________（承包人）鉴于甲方有一项建设工程需要进行施工，现委托乙方负责施工。根据《中华人民共和国建设工程法》、《建筑施工企业资质管理规定》等有关法律、法规，甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，经友好协商，在本合同上订立如下约定：一、工程名称和工程地点 1.工程名称：__________________，规模为_____________。 2.工程地点： __________________。二、工程内容及技术要求 1.工程内容：（1）对工程计划、图纸的审核；（2）现场施工的组织、协调、管理；（3）工程质量的控制和监督；（4）工程安全与环保的保证；

（5）制定物资采购计划和材料进度表，并按期采购和储备，铺垫好物资保障和库存管理工作；（6）安排各工种工作进度表和施工计划，并按期编制各种报表和资料汇总；（7）工程竣工验收等相关工作。 2.技术要求：（1）根据工程方案与图纸，对施工合理性、施工技术、施工方案进行充分的研究、论证和审批；（2）确保工程施工的质量：施工方案的合理性、图纸的正确与完整、施工过程的有序性、施工工序的完整性；（3）积极配合建设业主进行质量验收、竣工验收，保证工程质量；（4）按时、保质、保量的完成本合同规定的工程内容，保证工期。三、合同价款及支付条件 1.合同价款：_________________元，大写： ____________________________________。 2.付款方式：

建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。第二条工程地点该工程位于___________地点。根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。第五条施工价格

1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。 2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。第六条施工质量保证 1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。 2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。第七条竣工手续 1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。 2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。第八条合同变更 1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。变更后的费用由双方协商确定。 2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。

第九条争议解决 1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。 2. 合同解释权归双方共同拥有。 1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。 2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。第十一条其他事项 1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。 2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为建设工程施工合同范本，甲方和乙方应在合同签订前详细阅读并确认各项条款。签订合同即表示双方同意并接受以上约定。希望双方能够按照合同内容顺利完成工程，共同促进工程进展和质量提升。第2篇示例：建设工程施工合同范本

建设工程施工合同范本(通用7篇)

建设工程施工合同范本（通用7篇）托付方(甲方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承包方(乙方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商全都签订本合同。第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表(见附件)。其次条乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对供应的时间、进度与资料牢靠性负责。托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求

及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。托付初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求;⑥能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。 6.根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任

建设工程施工合同(最新7篇)

建设工程施工合同（最新7篇）建设工程施工合同篇一甲方：乙方：甲乙双方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就__________工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程概况 1、工程名称：_________________________________________ 2、工程地点：_________________________________________ 3、工程内容：_________________________________________ 4、工程范围：_________________________________________风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。 5、工程期限：_________________________________________开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总共_______天。 6、承包方式：应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同约定也可以成为呈堂供证。

建筑工程施工合同范文7篇

工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在12月30日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的 20%

二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解

建筑工程施工合同范文8篇

建筑工程施工合同范文8篇建筑工程施工合同范文8篇随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是为大家整理的建筑工程施工合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同篇1 第一部分协议书发包人：(全称)*******［以下简称甲方］承包人：(全称)******** ［以下简称乙方］依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：************ 工程地点：************ 工程规模：************ 工程立项批准或核准、备案文号：资金来源：政府投资二、工程承包范围******************************************************* 三、合同工期开工日期：****年**月 * 日竣工日期：****年**月 ** 日合同工期总日历天数： ** 天。四、工程质量工程质量标准：********************************************* 五、合同价款合同价款： (大写)：(人民币) ************ 元； (小写)：**************** 元。其中：安全防护、文明施工措施费： (大写)：*************** 元； (小写)： **************元。其它约定：********************* 六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1款赋予的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

建设工程施工合同范本7篇

建筑工程施工合同协议书7篇学习啦

建设工程施工合同协议(范本7篇)

建设工程施工合同(范本7篇)

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同书14篇

工程施工合同范本(7篇)学习啦

最新版的建设工程施工合同(精选7篇)

建设工程施工合同书(精选7篇)

建设工程施工合同范本7篇

工程施工合同标准版(范本7篇)

建设工程施工合同范本(15篇)

建筑工程施工的合同范本(精选5篇)

建设工程施工合同书12篇

建设工程施工专业承包合同范文(8篇)

建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本(通用7篇)

建设工程施工合同(最新7篇)

建筑工程施工合同范文7篇

建筑工程施工合同范文8篇

相关文档

最新文档